江苏通雅律师事务所

座机:025-52320095 手机:18913827268

企业法律顾问

南京律师:A公司诉B公司别除权纠纷案

作者:南京律师发布日期:2017-01-12 21:43:31 【阅读次数:

  A公司诉B公司别除权纠纷案

  【基本案情】2006年3月,B公司与A公司签订了一份《建设工程施工合同》,B公司将其厂区一期工程生产厂区的土建、安装工程发包给A公司承建,合同约定,开工日期:暂定2006年4月28日(以实际开工报告为准),竣工日期:2007年3月1日,合同工期总日历天数300天。发包方不按合同约定支付工程款,双方未达成延期付款协议,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。后双方又签订一份《合同补充协议》,对支付工程款又做了新的约定,并约定厂区工期为113天,生活区工期为266天。2006年5月23日,监理公司下达开工令,A遂组织施工,2007年B公司厂区的厂房等主体工程完工。后因B公司未按合同约定支付工程款,致使工程停工,该工程至今未竣工。2011年7月30日,双方在仲裁期间达成和解协议,约定如处置B公司土地及建筑物偿债时,A公司的工程款可优先受偿。后B公司因不能清偿到期债务,江苏宏远建设集团有限公司向安徽省滁州市中级人民法院申请安徽天宇公司破产还债。安徽省滁州市中级人民法院于2011年8月26日作出(2011)滁民二破字第00001号民事裁定,裁定受理破产申请。2011年10月10日,A公司向B公司破产管理人申报债权并主张对该工程享有优先受偿权。2013年7月19日,安徽省滁州市中级人民法院作出(2011)滁民二破字第00001-2号民事裁定,宣告B公司破产。A公司于2013年8月27日提起诉讼,请求确认其债权享有优先受偿权。

  【裁判结果】安徽省滁州市中级人民法院于2014年2月28日作出(2013)滁民一初字第00122号民事判决:确认原告A公司对申报的债权就其施工的被告B公司生产厂区土建、安装工程享有优先受偿权。宣判后,B公司提出上诉。安徽省高级人民法院于2014年7月14日作出(2014)皖民一终字第00054号民事判决,驳回上诉,维持原判。

  【南京律师案件评析】本案双方当事人签订的建设工程施工合同虽约定了工程竣工时间,但涉案工程因B公司未能按合同约定支付工程款导致停工。现没有证据证明在工程停工后至法院受理破产申请前,双方签订的建设施工合同已经解除或终止履行,也没有证据证明在法院受理破产申请后,破产管理人决定继续履行合同。根据《中华人民共和国破产法》第十八条“人民法院受理破产申请后,管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或继续履行,并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月未通知对方当事人,或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的,视为解除合同”之规定,涉案建设工程施工合同在法院受理破产申请后已实际解除,本案建设工程无法正常竣工。按照最高人民法院全国民事审判工作会议纪要精神,因发包人的原因,合同解除或终止履行时已经超出合同约定的竣工日期的,承包人行使优先受偿权的期限自合同解除之日起计算,B公司要求按合同约定的竣工日期起算优先受偿权行使时间的主张,缺乏依据,不予采信。2011年8月26日,法院裁定受理对安徽天宇公司的破产申请,2011年10月10日A公司向B公司的破产管理人申报债权并主张工程款优先受偿权,因此,A公司主张优先受偿权的时间是2011年10月10日。B公司认为A公司行使优先受偿权的时间超过了破产管理之日六个月,与事实不符,不予支持。

此文章“南京律师:A公司诉B公司别除权纠纷案”浏览地址:http://www.jstylaw.com/flgww/flgw/2276.html,更多关于南京离婚律师案例、南京刑事律师案例文章请到http://www.jstylaw.com/flgww/flgw/阅读查看!
相关文章
江苏通雅律师事务所(www.jstylaw.com)是江苏南京刑事律师南京离婚律师南京法律顾问的顶级律师团队 Copyright © 2016 备案号:苏ICP备15063556号
联系电话:18913827268 13357733101 邮件:995530928@qq.com 电话:025-52320095
地址:南京市汉中路180号星汉大厦21层B座
技术支持:南京做网站公司
展开

QQ在线客服



  • 客服1
  • 客服2
通雅律师微信

咨询电话



  • 18913827268
  • 18901586866